• <table id="kkokm"><option id="kkokm"></option></table>
    <table id="kkokm"><option id="kkokm"></option></table><td id="kkokm"></td>
  • <table id="kkokm"><option id="kkokm"></option></table>
  • 法律咨詢熱線:

    135-1629-0113

    田學義律師
    電話:135-1629-0113
    地址:天津市河東區大直沽八號路萬達中心寫字樓36層
    田學義律師,法律碩士,英語專業八級, 具有深厚的法學理論功底和豐富的法律實務經驗。

    工程工期與違約

    工程工期違約責任如何界定


    在生活中工程工期是許多工人所關注的事情,那么大家知道工程工期的概念是什么嗎?錦天城天津律所高級合伙人田學義律師為您整理了工程工期的概念的相關資料。


    ? ? ? ? ?1.工程工期的概念是什么?


      合同法第283條規定,發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。按前述規定,是否意味著出現前述情形承包人即可以順延工期。


    ? ? ? ? ?2.工程工期的其它規定有哪些?


      在使用99版示范合同文本情況下,該文本通用條款中有關簽證和索賠期限的約定較為明確和清晰,如13.2條就約定了在有關工期延誤的情況發生后,承包人應在 ?14天內,就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告,工程師在收到報告后14天內予以確認,逾期不確認也不提出修改意見,即視為同意順延工期。那么,在承包人未按該約定規定的期限提交報告的情況下,如以后發生爭議,發包人追究工期延誤責任,承包人是否應擔責呢?通用條款中沒有作進一步的約定。


      實踐中,法院的裁判方式及結果并不統一。有的法院鑒于施工企業履約管理水平相對低下的實際,從公平角度考慮,即使缺乏工期延誤簽證,對于因工程量增加等原因確實影響工期的,也予以認定順延工期。


      筆者以為,在承發包雙方當事人沒有排除、變更通用條款約定或作其他明確約定的條件下,筆者比較傾向于承包人不能因283條的規定而免責的觀點和認識。這主要基于尊重當事人意思自治及合同約束力,以及促進合同當事人尤其施工企業在市場經濟中應提高和強化合同意識、增強管理能力的考量,同時也是我國建筑業從業主體與國際慣例接軌的迫切需要。


      以上就是錦天城天津律所高級合伙人田學義律師為您提供的關于工程工期的概念以及相關問題的資料,若仍有疑問,歡迎咨詢田律師。


    Copyright ? 2016-2020,All rights reserved 版權所有 ? 天津建設工程律師事務所 未經許可 嚴禁復制 津ICP備16002057號-8技術支持:匠人匠心科技

    <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>